Uwarunkowania i harmonogram realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej

1. Uwarunkowania i harmonogram realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej Konferencja„Program polskiej energetyki jądrowej. Nowe perspektywy dla wielkopolskich przedsiębiorców” - Mgr Łukasz Kuźniarski (Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki)

2. Uzależnienie EU 27 od importu surowców energetycznych Ciągły wzrost zapotrzebowania na energię i spadek produkcji surowców energetycznych na obszarze UE 27 powoduje wzrost uzależnienia od importu tych surowców. Jedynymi znaczącymi paliwami kopalnymi, dostępnym w granicach UE, są węgiel kamienny i brunatny ale koszty ich wydobycia rosną. Źródło: Euracoal, Coal industry across Europe 2008 2000 r. 2000 r. 2010 r. 2020 r. 2030 r. 2000 r. 2010 r. 2020 r. 2030 r. 2000 r. 2010 r. 2020 r. 2030 r. 2010 r. 2020 r. 2030 r. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

3. Struktura produkcji energii elektrycznej w podziale na paliwa w 2008 roku Świat, Unia Europejska Polska Źródła: Bilanse paliw i energii, ARE 2009 Energy Yearly Statistics 2007, Eurostat 2009 Key World Energy Statistics, IEA 2009 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku/ Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku Polska 2008; 93% Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

4. Produkcja energii elektrycznej netto w podziale na rodzaj paliwa 2009 r.2030 r. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

5. Porównanie uśrednionych kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ich struktury dla źródeł przewidzianych do uruchomienia około 2020 r. Źródło: ARE, grudzień 2009 Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

6. Porównanie uśrednionych kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ich struktury dla źródeł przewidzianych do uruchomienia około 2030 r. Źródło: ARE, grudzień 2009 Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

7. Krzywa kosztów redukcji emisji CO2 dla Polski do 2030 r. W przedziale wytwarzania energii elektrycznej najbardziej opłacalną droga redukcji emisji CO2 jest wykorzystanie energetycznych źródeł jądrowych Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

8. Uwarunkowania wdrożenia energetyki jądrowej Najważniejszą i realizowaną bez żadnych kompromisów zasadą jest pierwszeństwo i nadrzędność bezpieczeństwa wobec wszystkich innych aspektów energetyki jądrowej (szczególnie jej ekonomicznego uzasadnienia). Konieczność stworzenia podstawowej infrastruktury, to znaczy takiej, która umożliwi wyznaczonemu inwestorowi prowadzenie działań na rzecz przygotowania budowy pierwszej elektrowni jądrowej i prowadzenia tej inwestycji: wybór lokalizacji elektrowni jądrowej, technologii reaktora oraz modeli finansowania i realizacji projektu. Niezbędnym warunkiem realizacji projektów w dziedzinie energetyki jądrowej jest zaufanie inwestora do procesu podejmowania decyzji politycznych i dozorowych oraz do wyników konsultacji społecznych, będących uzupełnieniem decyzji rządu i stosownych władz krajowych (stabilność otoczenia prawnego i politycznego). Problemy bezpieczeństwa jądrowego, kosztów i gospodarki odpadami promieniotwórczymi powinny być dobrze znane opinii publicznej. Zwolennicy energetyki jądrowej będą musieli wykazać, że kwestie te są właściwie rozwiązane i że uwzględniono je w Programie polskiej energetyki jądrowej. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

9. Poparcie społeczne dla energetyki jądrowej Od 2010 r. widoczny jest wpływ działań dezinformacyjnych kierowanych przeciwko sektorowi energetyki jądrowej. Spadek poparcia nasilił się po Fukushimie, która prezentowana jest w mediach jako „katastrofa” (mimo iż nikt nie zginął i nie jest to katastrofa zgodnie z definicją ONZ i OECD). Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

10. Poparcie społeczne dla energetyki jądrowej Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

11. Poparcie społeczne dla energetyki jądrowej Powyższe wyniki są zbyt optymistyczne. W badaniu PENTORu (grudzień 2008) tylko 3% respondentów wiedziało (lub ZGADŁO) ile reaktorów w EJ pracuje w okolicy do 300 km od naszych granic Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

12. Trwa przetarg (w trybie dialogu konkurencyjnego) na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie kampanii informacyjnej o energetyce jądrowej.Obecny etap: dialog z oferentami, przygotowanie SIWZ, składanie ofert przez oferentówCzas trwania kampanii: (24 + 5) miesięcyWartość zamówienia: 20 mln zł Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

13. Podstawowe dokumentyProgramu polskiej energetyki jądrowej Uchwała Nr 4 RM z 13.01.2009 w sprawie działań w zakresie rozwoju energetyki jądrowej Rozporządzenie RM z 12.05.2009 o ustanowieniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej „Ramowy Harmonogram działań dla energetyki jądrowej” przyjęty przez RM 11.08.2009 „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” przyjęta przez RM 10.11.2009. „Program Polskiej energetyki jądrowej” ma być przyjęty przez RM po zakończeniu konsultacji transgranicznych Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

14. Podstawowe kierunki polityki energetycznej Polski do 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

15. Główne założenia Programu polskiej energetyki jądrowej Zadania państwa zapewnienie warunków do podejmowania niezbędnych wysiłków inwestycyjnych (MSP + Inwestor) odpowiedzialność za zabezpieczenie (bezpieczeństwo i ochronę) obywateli i przyszłych pokoleń przed szeroko rozumianym ryzykiem związanym z technologią jądrową (MŚ + PAA) wyznaczanie i realizacja długookresowej strategii rozwoju energetyki jądrowej (MG) • Rola państwa • uzasadnienie wyboru energetyki jądrowej; respektowanie zobowiązań państwa w zakresie zrównoważonego rozwoju • zapewnienie bezpieczeństwa w oparciu o jakość stosowanej technologii, rzetelną informację i przejrzystość procesów gwarantujących społeczną akceptację • zaangażowanie się w badania i rozwój– dla zapewnienia perspektyw rozwoju energetyki jądrowej (w tym, postępowanie z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi Strategia Państwa wobec energetyki jądrowej jest spójna z Polityką energetyczną i podlega cyklicznej aktualizacji jest realizowana przy współudziale inwestora Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

16. Obecny stan prac nad rozwojem energetyki jądrowej Budowa niezbędnej infrastruktury Regulacje prawne (I etap - weszły w życie 1 lipca 2011 r.) Budowa i rozbudowa struktury organizacyjnej, kompetencji Budowanie systemu szkolenia kadr dla potrzeb EJ Rozwój współpracy międzynarodowej. Program PEJ Długoterminowa perspektywa rozwoju energetyki jądrowej; zakres i tempo Uzgodnienia transgraniczne Programu PEJ; procedura przyjęcia dokumentu przez RM Kampania informacyjno-edukacyjna (trwa przetarg) Prace po stronie PGE Zakończono prace grup roboczych z dostawcami technologii Trwa przetarg na wybór inżyniera kontraktu Trwa przetarg na wykonanie badań lokalizacyjnych Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

17. Program polskiej energetyki jądrowej Cele i harmonogram Programu PEJ Energetyka jądrowa w kontekście długoterminowej polityki energetycznej Analiza kosztów i ekonomicznego uzasadnienia rozwoju energetyki jądrowej Organizacja prac nad wdrożeniem Programu PEJ Zapewnienie warunków bezpiecznego wykorzystania energetyki jądrowej Koszty realizacji i źródła finansowania Programu PEJ Wybór lokalizacji Przygotowanie i wymagane zmiany krajowego systemu przesyłowego Ochrona środowiska Zaplecze techniczne i naukowo-badawcze polskiej energetyki jądrowej Bezpieczeństwo dostaw paliwa jądrowego Gospodarka i zarządzanie materiałami promieniotwórczymi na różnych etapach cyklu paliwowego Udział przemysłu krajowego w Programie PEJ Konsultacje społeczne i proces informowania społeczeństwa o przygotowaniach i realizacji Programu PEJ Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

18. Harmonogram Programu PPEJ Etap I - do 30.06.2011: opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Polskiej energetyki jądrowej*, uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej; (ZAKOŃCZONY, oprócz PPEJ) Etap II - 1.07.2011 - 31.12.2013: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej; Etap III - 1.01.2014 - 31.12.2015: wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień; Etap IV - 1.01.2016 - 31.12.2020: pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych; Etap V - 1.01.2021 - 31.12.2030: konsytuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych. *Jako programu wieloletniego w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

19. Główne podmioty sektora polskiej energetyki jądrowej Niezależny organ administracji państwowej pełniący rolę dozoru jądrowego – PAA (od 2014 r. Komisja Dozoru Jądrowego (KDJ). Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki (MG DEJ) podległy ministrowi gospodarki; jego głównym zadaniem będzie wspomaganie MG w tworzeniu i koordynacji realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) –wiodąca instytucja wykonawcza w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi. Znaczącą część kosztów związanych z gospodarką OPiWPJ z elektrowni jądrowej pokrywać będzie operator (inwestor). Inwestorami OEJ, a po rozpoczęciu ich eksploatacji operatorami będą podmioty posiadające doświadczenie i wiedzę niezbędną do budowy i eksploatacji takich obiektów oraz odpowiednie zasoby finansowe. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

20. Podmioty zainteresowane projektem budowy elektrowni jądrowych • Podmioty „wewnętrzne” zaangażowane w procesy decyzyjne • Rząd/ Pełnomocnik PEJ/ międzyresortowy zespół • Administracja lokalna • PGE – Główny inwestor • PAA od 2014 roku Komisja Dozoru Jądrowego • Departament Energii Jądrowej w MG (MG DEJ) • URE • PSE OPERATOR • UDT • Instytucje związane z ochroną środowiska i rozwoju przemysłu, • Instytucje odpowiedzialne za kwestie bezpieczeństwa i planowania awaryjnego • Izba Gospodarcza zrzeszająca podmioty działające w sektorze energetyki jądrowej • Podmioty „zewnętrzne” mające wpływ na realizację projektu • Odbiorcy energii elektrycznej • Opinia publiczna krajowa oraz stosowne władze krajów sąsiadujących • Inwestorzy strategiczni • Wyższe uczelnie, jednostki oświatowe i edukacyjne oraz rozwoju zasobów kadrowych • Zaplecze R&D (Narodowe Centrum Badań Jądrowych) • Strategiczni dostawcy technologii i usług • Banki krajowe i zagraniczne (ECA’s) • Przemysł krajowy i dostawcy usług • Organizacje międzynarodowe (MAEA, WENRA, EURATOM, FORATOM, MAE, NEA OECD, WANO) • Komisja Europejska: DG TREN, DG COMP, DG ENVIRO Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

21. Regulacje prawne sektora energetyki jądrowej Uchwalone przez Sejm w czerwcu 2011 r., weszły w życie 1 lipca 2011 r. Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących („ustawa inwestycyjna”) Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe („nowe Prawo atomowe”) Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

22. Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Definicja Obiektu Energetyki Jądrowej (OEJ) – praktycznie wszystkie zakłady jądrowego cyklu paliwowego Inwestycje towarzyszące: przedsięwzięcia służące wyprowadzaniu mocy z elektrowni jądrowych, infrastruktura komunikacyjna (drogi, koleje), wodociągi i zaplecze socjalne Określenie drogi postępowania administracyjnego: w procesie inwestycyjnym: proces wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy OEJ, decyzji zasadniczej oraz pozwolenia na budowę elektrowni. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

23. Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Decyzja zasadnicza oznacza akceptację państwa dla budowy EJ w określonej lokalizacji, przez określonego inwestora, z wykorzystaniem konkretnej technologii. Jej wydanie poprzedzi opinia szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. WojewodaDecyzja o ustaleniu lokalizacji Minister GospodarkiDecyzja zasadnicza (decyzja polityczna) WojewodaPozwolenie na budowę Szef ABWOpinia Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

24. Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Inne decyzje: decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji energetyki jądrowej, zezwolenie na wejście na teren nieruchomości i pozwolenie na prace przygotowawcze (decyzja fakultatywna), uregulowano kwestie związane m.in. z: przejściem na własność Skarbu Państwa z mocy prawa nieruchomości, do których inwestor nie posiadał tytułu własności, zatwierdzeniem podziału nieruchomości zgodnie z wnioskiem inwestora, wygaśnięciem trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa czy wygaśnięciem użytkowania wieczystego lub umów najmu, uregulowano zasady ustalania odszkodowań oraz wskazano organy właściwe w sprawie wydawania decyzji o odszkodowaniach (wojewoda), Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

25. Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Inwestycje dotyczące budowy obiektów energetyki jądrowej otrzymają status realizacji celu publicznego. W związku z tym, grunty oraz inne nieruchomości (wcześniej należące do Skarbu Państwa) objęte decyzją o ustaleniu lokalizacji zostaną przekazane inwestorowi w użytkowanie wieczyste. Na inwestora zostanie przeniesione także prawo własności budynków i lokali trwale związanych z gruntem. Ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz inwestora ma następować bez przetargu, po uzyskaniu decyzji zasadniczej. Wojewoda zawrze z inwestorem umowę o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w terminie 30 dni id daty złożenia wniosku o zawarcie umowy, określono szczególne zasady udzielania zamówień na realizację inwestycji związanych z budową obiektów energetyki jądrowej, które zapewnią sprawne i skuteczne przeprowadzenie postępowań, Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

26. Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących Określono sposób podziału wpływów z podatku od nieruchomości (od EJ) do budżetów gmin: 50% dla gminy z EJ, 50% dzielone po równo między gminy sąsiednie. Będzie to dochód własny gmin. Przepisy dotyczące inwestycji towarzyszących. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

27. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe Reguluje zagadnienia dotyczące: bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (bjior) oceny sytuacji radiacyjnej i postępowania awaryjnego ochrony fizycznej nieproliferacji materiałów jądrowych (safeguard) odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

28. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe Ustawa zawiera: zasady bezpieczeństwa jądrowego, szczegółowe wymagania bezpieczeństwa jądrowego w odniesieniu do poszczególnych etapów: lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni jądrowej, zasady nadawania uprawnień do wykonywania czynności istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w elektrowni jądrowej. modyfikację systemu wydawanych przez Prezesa PAA zezwoleń w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w odniesieniu do obiektów jądrowych oraz modyfikację trybu ich wydawania, wprowadzenie obowiązku i określenie trybu komunikowania przez Prezesa PAA społeczeństwu decyzji dozorowych dotyczących obiektów jądrowych tak, żeby tryb podejmowania decyzji dozorowych i same decyzje, a w szczególności zezwolenia były jawne dla społeczeństwa, a dodatkowo, zapewnienie społeczeństwu możliwości aktywnego udziału w toczących się przed Prezesem PAA postępowaniach w sprawie wydawania zezwoleń na budowę obiektu jądrowego, zmiana przepisów dotyczących trybu wykonywania nadzoru i kontroli przez organy dozoru jądrowego nad działalnością związaną z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

29. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe Ustawa zawiera: zmianę katalogu środków egzekucyjnych stosowanych przez organy dozoru jądrowego w ramach nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem, w szczególności w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów jądrowych, rozbudowanie przepisów dotyczących systemu kształcenia ustawicznego osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jądrowe w obiektach jądrowych, wprowadzenie obowiązku wykazania przez posiadaczy zezwoleń odpowiednich środków finansowych na bezpieczeństwo jądrowe obiektu jądrowego, jego zamknięcie i likwidację, wprowadzenie do ustawy – Prawo atomowe obowiązku poddawania się przez dozór jądrowy regularnej samoocenie oraz międzynarodowym przeglądom. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

30. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomowe Odpowiedzialność cywilna za szkodę jądrową: Uwzględniono wymogi nowego Protokołu do Konwencji wiedeńskiej, zwiększono granicę odpowiedzialności osoby eksploatującej za szkodę jądrową do kwoty stanowiącej równowartość 300 mln SDR, poszerzono zapisy dotyczące szkody jądrowej powstałej w transporcie, zmiana upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia na podstawie art. 103 ust. 4 w postaci upoważnienia do jego wydania ministra do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki i zmianie zakresu spraw odesłanych do uregulowania w drodze rozporządzenia, ograniczono udziału państwa w indemnizacji szkody jądrowej do wysokości wynikającej z przepisów Konwencji Wiedeńskiej i Protokołu zmieniającego. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

31. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomoweProgram polskiej energetyki jądrowej Minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje i cyklicznie aktualizuje Program PEJ, który w szczególności będzie określać: cele w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce; zadania w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce; plan prowadzenia działań związanych z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukową, techniczną i prawną w zakresie energetyki jądrowej; plan współpracy w sprawach badań naukowych w dziedzinie energetyki jądrowej. Program PEJ będzie opracowywany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i będzie zawierać: ocenę realizacji Programu PEJ za poprzedni okres; część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat; program działań wykonawczych na okres 12 lat zawierający instrumenty jego realizacji. Inne regulacje: Program PEJ będzie opracowywany co 4 lata, równocześnie z opracowywaniem nowej polityki energetycznej państwa, Minister gospodarki będzie odpowiedzialny za koordynację realizacji Programu PEJ Minister gospodarki przy pomocy AEJ będzie opracowywał co dwa lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, raport z realizacji Programu PEJ Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

32. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomoweInformacja społeczna Lokalne Centrum Informacji (LCI) - każdy inwestor zobowiązany będzie do utworzenia LCI przy każdym OEJ, najpóźniej z dniem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu jądrowego. Do zadań inwestora/operatora prowadzącego LCI będzie należała: publikacja bieżących informacji nt. pracy OEJ; publikacja bieżących danych nt. stanu bjior wokół OEJ; współpraca z MG w zakresie rozpowszechniania w społeczeństwie rzetelnej wiedzy nt. energetyki jądrowej w kraju i na świecie; współpraca z Prezesem PAA w zakresie udostępniania informacji i danych dotyczących bjior oraz edukacji społecznej w tym zakresie. Lokalny Komitet Informacyjny (LKI) W celu zapewnienia właściwego poziomu wiedzy na temat realizacji inwestycji oraz bieżącej eksploatacji OJ, społeczność lokalna ma prawo powołać LKI, który będzie pełnić rolę łącznika pomiędzy nią, a inwestorem/operatorem OJ. W skład komitetu będą wchodzić przedstawiciele władz samorządowych społeczności lokalnej i przedstawiciele społeczności lokalnej. Obsługę administracyjno-organizacyjną LKI oraz finansowanie jego działalności zapewnia gmina właściwa miejscowo dla OJ. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

33. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo atomoweInformacja społeczna Gminny Punkt Informacyjny (GPI) Rada Gminy, na terenie której planowana będzie budowa, będzie budowany lub będzie funkcjonował OJ, będzie miała prawo do utworzenia GPI,w którym będzie realizowała gminną strategię informacyjną, edukacyjną i promocyjną w zakresie energetyki jądrowej. LCI będzie zobowiązane do udostępniania GPI danych i informacji na zasadach niniejszej ustawy. Rada Gminy określi szczegółowe zadania oraz sposób funkcjonowania GPI. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

34. Wykaz aktów wykonawczych, których konieczność wydania wyniknie z uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego. Rozporządzenie RM w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego. Rozporządzenie RM w sprawie wymagań dotyczących rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego. Rozporządzenie RM w sprawie okresowej oceny bezpieczeństwa jądrowego. Rozporządzenie RM w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Rozporządzenie RM w sprawie dotacji celowej udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego. Rozporządzenie RM w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

35. Wykaz aktów wykonawczych, których konieczność wydania wyniknie z uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rozporządzenie RM w sprawie inspektorów dozoru jądrowego. Rozporządzenie RM w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej. Rozporządzenie RM w sprawie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji obiektów jądrowych oraz zawartości raportu z likwidacji obiektu jądrowego. Rozporządzenie RM w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania analiz bezpieczeństwa, przeprowadzanych przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego, oraz zakresu wstępnego raportu bezpieczeństwa dla obiektu jądrowego. Rozporządzenie RM w sprawie wysokości opłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu nadawania przez Głównego Inspektora Sanitarnego uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych (na podstawie art. 12b ust. 2 ustawy Prawo atomowe). Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

36. Wykaz aktów wykonawczych, których konieczność wydania wyniknie z uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu badań psychiatrycznych i psychologicznych, koniecznych do uzyskania zaświadczenia, o którym mowa w art. 12c ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo atomowe, wykazu istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego uniemożliwiających uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, a także kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o nadanie takich uprawnień (na podstawie art. 12d ust. 9 ustawy Prawo atomowe). Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i działania Lokalnych Komitetów Informacyjnych oraz współpracy tych komitetów z inwestorami obiektów energetyki jądrowej lub kierownikami jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną z narażeniem (na podstawie art. 39n ust. 9 ustawy Prawo atomowe). Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę jądrową (na podstawie art. 103 ust. 10 ustawy Prawo atomowe). Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

37. Wykaz aktów wykonawczych, których konieczność wydania wyniknie z uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw Akty wykonawcze do ustawy o dozorze technicznym: Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, z wyłączeniem urządzeń technicznych w elektrowniach jądrowych (na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym). Rozporządzenie RM w sprawie rodzajów urządzeń technicznych lub urządzeń mogących stwarzać inne niż określone w art. 4 pkt 1 ustawy dozorze technicznym zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, podlegające dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej (na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o dozorze technicznym). Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy o dozorze technicznym (na podstawie art. 8 ust. 5a ustawy o dozorze technicznym). Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

38. Analizy lokalizacyjne dla elektrowni jądrowych W 2009 roku wytypowano 28 potencjalnych lokalizacji dla elektrowni jądrowych. W 2010 roku sporządzona została na zlecenie Ministerstwa Gospodarki lista kryteriów wyboru potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej oraz w oparciu o te kryteria i założenia metodologiczne do badań i procedur, wykonany ranking zgłoszonych 27 lokalizacji Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

39. Analizy lokalizacyjne dla elektrowni jądrowych Źródło: „Energoprojekt” S.A. Warszawa, marzec 2010 Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

40. Analizy lokalizacyjne dla elektrowni jądrowych Źródło: „Energoprojekt” S.A. Warszawa, marzec 2010 Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

41. Polityka energetyczna – działania Analizy lokalizacyjne dla składowiska odpadów promieniotwórczych wraz z projektem składowiska i przygotowaniem jego budowy Zarządzeniem Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2009 r. powołano Zespół do spraw opracowania Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. W jego skład weszli przedstawiciele urzędów i instytucji związanych z gospodarką odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Zespół rozpoczął już pracę. Oprócz przygotowania Krajowego planu jego zadaniem jest także przygotowanie informacji i propozycji rozwiązań na potrzeby Programu polskiej energetyki jądrowej. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

42. Polityka energetyczna – działania Budowa zaplecza naukowo-badawczego Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 22 sierpnia 2011 r. o utworzeniu Narodowego Centrum Badań Jądrowych (weszło w życie 1 września) Realizowany jest przez NCBR projekt strategiczny z obszaru energetyki jądrowej zawierający 6 podprojektów NCBJ IEA POLATOM(z OR POLATOM) IPJ Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

43. Polityka energetyczna – działania Przygotowanie planów dostosowania sieci przesyłowej dla elektrowni jądrowych PSE Operator – operator systemu przesyłowego przygotował dwa dokumenty: „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025” „Informacja o planach działań dotyczących inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Uwzględniają one rozwój w Polsce energetyki jądrowej. Przewiduje się dalsze uczestnictwo PSE Operatora w wyborze lokalizacji dla elektrowni jądrowych Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

44. Polityka energetyczna – działania Rozpoznawanie zasobów uranu na terytorium Polski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansował pierwszy etap badań. Zamawiającym było Ministerstwo Środowiska. I etap (zebranie i ocena dokumentacji archiwalnej) został zrealizowany w 2010 roku. II etap realizuje Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wspólnie z Państwowym Instytutem Geologicznym w ramach POIG (środki unijne) Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

45. Polityka energetyczna – działania Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej Celem tego działania jest zapewnienie jak największego udziału polskiego przemysłu w dostawach urządzeń dla energetyki jądrowej oraz polskich firm w budowie elektrowni jądrowych w Polsce. Polski przemysł może i powinien w jak największym stopniu uczestniczyć w pracach związanych z budową polskich elektrowni jądrowych. Jego zaangażowanie w ten proces oznacza nie tylko utrzymanie już istniejących i stworzenie nowych miejsc pracy, ale także możliwość istotnego postępu technologicznego. Takie podejście w pełni wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju gospodarczego kraju. AREVA, GE-Hitachi i Westinghouse przygotowują listy kooperantów. Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

46. Współpraca międzynarodowa Zapewnienie udziału polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej • Prace przygotowawcze do wdrożenia PEJ • - zgodnie z obowiązującymi regulacjami UE i prawem międzynarodowym • zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami MAEA; misje INIR i IRRS w Polsce • Agencja Energii Jądrowej (NEA) przy OECD; • Uczestnictwo Polski w inicjatywach międzynarodowych IFNEC (d. GNEP) i GTRI • Współpraca bilateralna z CEA/AFNI • Perspektywy współpracy PAA (KDJ) z US NRC • MoU z Japonią, USA i Koreą • Kolejne inicjatywy współpracy bilateralnej Uwarunkowania i harmonogram realizacji PPEJ

47. Wykaz grafiki użytej w prezentacji